工程名称：GRC线条施工配合协议书 总包单位（以下简称甲方）：分包单位（以下简称乙方）：长沙饰繁饰美建筑材料有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规；遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方受业主委托为业主直接发包单位提供现场配合管理服务。对配合管理的内容和费用，经甲乙双方的友好协商达成如下协议：
乙方进场时向甲方提交进场施工人员的花名册，以及进场机具的规格数量，由项目部登记备案。
一、合管理范围
同乙方与业主所签订合同的承包范围。乙方与业主签订的施工合同应给甲方一份副本。
二、分包工程质量 
乙方所分包工程的质量必须达到**规范及业主与乙方所签订的施工合同所约定的质量标准。如果由于业主直接发包单位施工原因使工程未达到本工程的质量目标，甲方不承担任何责任，乙方需按甲方与乙方及业主与乙方所签订合同中相应条款承担违约责任，并赔偿由此给业主所带来的一切损失。
三、分包工程进度
3.1乙方所分包的工程必须按照由甲方和监理单位确认的进度计划进行施工。如因乙方原因导致工程工期延误，乙方承担违约责任，并赔偿由此给甲方或业主所带来的一切损失；
3.2乙方的施工不得影响甲方的正常施工，如果因乙方原因造成甲方工程延误，乙方承担违约责任，并赔偿由此给甲方或业主所带来的一切损失。
四、甲方的配合服务内容及协调责任
4.1配合服务内容： 
4.1.1配合乙方使用现场现有的安全通道及现有的安全围护，但乙方专用的安全通道及专用的安全围护由乙方自行负责；
4.1.2配合乙方使用现有的临时道路及通常的照明，局部施工部分照明乙方自理。
4.1.3提供施工用电的总配电源由乙方自行引接至二级配电箱、三级配电箱。所需电缆和配电箱。乙方施工用水电费用由乙方承担，水电费按GRC线条工程总造价的 2 %收取。 
4.1.4水电费：乙方进场时向甲方交纳电费保证金伍万元。建设方每支付一次工程款，乙方向甲方支付水电费用，分三次付清。项目竣工后如乙方未拖欠甲方水电费，甲方应无条件将电费押金伍万元退回给方。
4 .2协调责任：
4.2.1甲方有权根据总包工程施工需要随时对乙方的临建区域进行调整；
4.2.2甲方及时配合分包人施工，并负责向分包人提供现场现有的垂直运输工具，费用乙方承担;  
4.2.3甲方汇总乙方编制、整理、装订的符合**规定及甲方管理要求的分包工程的竣工资料；
4.2.4协助业主接洽**、地方对施工现场的检查；
4.2.5甲方支持乙方成品保护工作。 
4.2.6协助业主监督检查分包工程的质量并参加业主组织的对分包工程的验收；
五、 乙方责任
5.1乙方必须服从并执行甲方对消防、安全、文明施工、成品保护、环境保护等管理的有关规定和制度； 
5.2乙方应遵守与业主签订合同的各项内容及设计方、监理方的书面指示，精心施工；
5.3乙方对自身现场区域和施工方法的合理、安全、消防及工程质量负直接责任。乙方应向监理提交施工组织设计及施工方案；
5.4乙方应具备在深圳市施工的条件，并提供其企业资质与安全年检证明及业主要求的相关资料； 
5.5乙方应服从甲方、监理、设计的监督指导；  
5.6向业主提供完整的符合当地**要求的分包工程竣工资料及竣工图； 
5.7对现场的结构尺寸、留洞进行检查、校对并及时将存在的问题提供甲方；乙方不得在现场随意剔凿开洞或拆改，如果必须现场剔凿开洞或拆改，乙方须事先得到甲方书面认可，并按甲方同意的剔凿开洞或拆改方案施工。 
5.8负责自身承包范围内的成品保护工作，本着谁损坏谁负责的成品原则直至移交验收。同时不得损坏其它分包的材料、成品、及半成品，否则，承担相应的责任及费用；
5.9乙方需做到每日工完场清，并负责自身的施工垃圾的清运、消纳；
5.10一切因乙方原因造成的任何安全事故及由此给业主、甲方及其它分包方造成的损失，由乙方承担一切经济责任和法律责任；
5.11除本协议第四条乙方提供的管理配合内容外，均由乙方自行解决，如需委托甲方办理，发生的费用双方另行商议。 
5.12履行本协议的全过程中，由于乙方的原因，致使甲方和或其它专业分包方蒙受损失，由乙方负责赔偿。（赔偿费用由业主从乙方工程款中直接扣除并支付给受损失方。）
5.13乙方施工时须注意与其它专业施工的配合，注意成品保护，不得私自拆改，如不得不拆改时，乙方需提出书面报告，委托专业施工方负责拆改及修复，费用由乙方承担；
5.14乙方的工期需满足业主及甲方总的工期进度要求，并根据现场实际情况随甲方总的进度计划的调整而调整。 
六、总包配合管理费的计取及其支付
6.1根据乙方与业主签订的分包合同，配合管理费由业主直接支付给总包方，乙方不承担此部分费用。施工过程中实际发生的水电费或其它费用乙方按实支付给甲方。
七、甲方责任 
7.1甲方须配合乙方现场管理工作。 
7.2监督乙方分包工程的工期、质量、安全。 
7.3汇总及配合乙方编制、整理、装订的符合**规定及甲方管理要求的分包工程的竣工资料；
7.4监督检查分包工程的质量并配合对分包工程的验收；   
八、特别条款
8.1未经批准，乙方不得以任何方式于现场竖立各种标牌、标识；
8.2乙方除甲方合同约定应提供的条件外，现场使用甲方所有物资材料必须提前申请，办理使用手续，如发生费用按实交纳。 
九、 文明施工与安全
9.1文明施工 
9.1.1乙方应严格按甲方的《ISO14001环境管理手册》、《ISO14001环境管理体系程序文件》、《工程项目文明施工管理实施细则》规定组织施工。乙方应设专职环境、文明施工管理员和专职班组负责现场文明施工工作； 
9.1.2现场材料应按照甲方的施工平面布置图指定的位置整齐堆放，乙方应随时将施工垃圾清运出施工现场，且乙方使用的生活设施应保持整洁和卫生； 
9.1.3乙方应严格执行环境保护规定，防止并消除对大气环境、水的污染以及施工噪音的扰民； 
9.1.4乙方在正常施工时间外的任何工作时间将要遵守现有法律规定以及甲方的限制；
9.1.5为配合甲方的创“安全文明工地”计划的实施，乙方应安排5～6人组成现场安全文明管理班组，由甲方统一指挥，负责现场的安全文明施工；
9.1.6如乙方未服从甲方的文明施工要求，由此引起的违约责任均由乙方承担。
9.2安全生产。本协议分包方为业主直接分包方，因乙方原因导致的任何安全事故甲方不承担任何责任，由乙方承担所有的经济责任与法律责任。
9.2.1乙方须自具有独立承担民事责任能力的法人，或出具上级主管单位（法人单位）的委托书。乙方必须是具备本分包工程的施工资质要求的分包单位。  
9.2.2乙方熟悉并能自觉遵守执行建设部的《建设工程施工现场管理规定》、《施工现场临时用电安全技术规范》及其它中华人民共和国**和**（含地方**）、行政主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规及各项规定。积极参加各种能促进安全生产的活动；
9.2.3乙方必须尊重并服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任；
9.3消防保卫： 
9.3.1乙方必须认真遵守**的有关法律、法规及建设部、广东省、深圳市**、深圳市建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定。乙方应严格按甲方消防保卫制度及甲方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受甲方的安全检查；对甲方所签发所隐患整改通知，乙方在甲方指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合甲方的要求，甲方有权按规定对乙方进行经济处罚；
9.3.2乙方需配备一名专（兼）职安全主任负责自身专业工程的安全工作，配备一名专（兼）职保卫人员负责本单位保卫工作；
十、 纠纷的解决 
10.1各方在履行合同中无论发生任何纠纷，均应按甲方与乙方签订的合同及本协议执行，并依此进行协商； 
10.2经协商不能解决时可申请深圳人民法院裁决。
十一、现场会议 
无论业主、甲方、设计方及监理方召集的与乙方承包范围有关的会议，乙方应按时参加并及时解决施工中所发生的问题，否则，因乙方未能按时参加会议或未能及时解决施工中所发生的问题导致的任何损失均由乙方自行承担。
十二、协议的生效与终止 
本协议自各方签字之日起生效，各方履行完各自义务后自动失效。
十三、协议份数 
   本合同正本一式2份，甲乙双方各持1份，副本2份，甲方、乙方及业主方各执1份。
甲方(章): 委托代理人：                   乙方（章） 委托代理人：
                                
联系电话：                               联系电话：
日 期：                                  日 期：

长沙饰繁饰美建筑材料有限公司位于长沙市岳麓区雷锋大道尖山村。是集研发、设计、生产、施工、GRC、GRC构件、GRC线条、EPS、EPS线条、砂岩、罗马柱、涂料、真石漆、